Тендеры и конкурсные торги / Орловская область / Строительство / проектирование / ремонт

12-02-2020

Благоустройство дворовой территории по адресу: Орловская  область, Орловский район, д. Истомино, ул. Центральная, д.3,4,5,21,22, ул. Новая, д. 23,24; общественной территории  - Детская спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Орловская область Орловский район Д. Истомино в районе домов по ул. Центральная №21,22 и ул. Новая №23,24 по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Пахомовского сельского поселения Орловского района Орловской области на 2018-2024 года" (#45062654)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Орловская область
Сумма контракта: 21 285 258 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »

Общая информация о закупке

Номер закупки на ЕИС 0354300067620000010
Способ определения поставщика Электронный аукцион
Размещение заказа осуществляет Уполномоченный орган
Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Название тендера Благоустройство дворовой территории по адресу: Орловская  область, Орловский район, д. Истомино, ул. Центральная, д.3,4,5,21,22, ул. Новая, д. 23,24; общественной территории  - Детская спортивно-игровая площадка, расположенная по адресу: Орловская область Орловский район Д. Истомино в районе домов по ул. Центральная №21,22 и ул. Новая №23,24 по муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории Пахомовского сельского поселения Орловского района Орловской области на 2018-2024 года"
Площадка проведения тендера доступна только для пользователей оформивших подписку

Собираем закупки

Самое большое количество источников закупок

Собираем тендеры с более чем 44421 источников в России

Наши источники »

Клиенты

Нам доверяют!

Более чем 527498 клиентов со всех регионов РФ.

Отзывы »

Бесплатная рассылка тендеров

Ежедневная бесплатная рассылка

Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail

Подписаться »

Контактная информация

Размещение осуществляет АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения Российская Федерация, 302520, Орловская обл, Орловский р-н, Знаменка пгт, УЛ ЛЕНИНА, 13
Почтовый адрес Российская Федерация, 302040, г. Орел, ул. Полярная, д. 12
Ответственное должностное лицо Сергачёва Ольга Станиславовна
Телефон: 7-4862-416219
Факс: 7-4862-414176
Электронная почта: tevorel@57ru.ru
Дополнительная информация: Наименование заказчика: Администрация Пахомовского сельского поселения Орловского района Орловской области Место нахождения: 302502, Орловская обл., Орловский р-н, п. Стрелецкий Почтовый адрес: Российская Федерация, 302521, 302502, Орловская обл., Орловский р-н, п. Стрелецкий, ул. Парковая, д.5 E-mail: Pahomovo5420@yandex.ru Номер контактного телефона: 8(4862)40-34-37, 8(4862)40-33-19 Ответственное должностное лицо Заказчика: Елецкая Светлана Александровна – глава администрации, 8(4862)40-34-37 Ответственное лицо за заключение контракта: Ведущий специалист – Свешникова Елена Николаевна 8(4862)40-33-19 Ответственное лицо за исполнение контракта: Глава администрации Пахомовского сельского поселения – Елецкая Светлана Александровна 8(4862)40-34-37. Pahomovo5420@yandex.ru Ответственное должностное лицо специализированной организации: Специализированная организация не привлекается.

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала срока подачи заявок 11.02.2020 в 11:19:09
Дата и время окончания срока подачи заявок 19.02.2020 в 09:00:00
Место подачи заявок на участие Участник аукциона подает заявку на участие в аукционе оператору электронной площадки по адресу: https://www.rts-tender.ru
Порядок подачи заявок на участие Порядок подачи заявок указан в части 12 раздела I документации об аукционе
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 19.02.2020
Дата и время аукциона в электронной форме 20.02.2020
Закупка осуществляется за счет межбюджетного трансферта из бюджета субъекта Российской Федерации нет
Дополнительная информация Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке, адрес которой указан в извещении о проведении аукциона. Участники аукциона имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.

Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 21 285 258 Российский рубль
Номер организации заказчика 01543000111
Организация заказчика АДМИНИСТРАЦИЯ ПАХОМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контрактные условия

Место доставки доступно только для пользователей оформивших подписку
Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг Сроки выполнения работ: Начало работ – с 01 апреля 2020 года. Окончание работ – до 01 августа 2020 года включительно. Подрядчик должен выполнить работы в установленные сроки. Контрактом допускается досрочное исполнение подрядчиком своих обязательств по согласованию с заказчиком.

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок 212 852 Российский рубль
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок и условия банковской гарантии указаны в части 13 раздела I документации об аукционе. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта: p/c 40302810645253001969 л/с БИК 045402001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта 6 385 577 Российский рубль
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта Требования к обеспечению исполнения контракта, срок и порядок предоставления указаны в пунктах 20.3., 20.6. части 20 и в части 21 Раздела I документации об аукционе. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает своевременное и надлежащее исполнение обязательств подрядчика, предусмотренных пунктом 12.4. проекта контракта, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных контрактом, убытков, которые понесет заказчик вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения подрядчиком обязательств по контракту. Порядок применения антидемпинговых мер указан в части 17 Раздела I документации об аукционе. Банковское сопровождение контракта не требуется.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: p/c 40302810645253001969 л/с БИК 045402001

Информация об объекте закупки


Наименование товара, работы, услуги: Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
Количество: 9914.03 (Единица измерения: М2)
Цена за ед.изм.: 2 146 Российский рубль
Стоимость: 21 285 258 Российский рубль
Код по ОКПД2: 42.11.20.000 (Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов)


Всего на сумму: 21 285 258 Российский рубль

Особенности размещения заказа

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ


Собираем закупки

Победители тендеров

Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса

Подробнее о рассылке »

Клиенты

Поиск

Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.

Перейти к поиску »

Бесплатная рассылка тендеров

Экономьте свое время!

С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.

Регистрация »


Тендерная документация


  • заключение дворовая территория.zip (заключение дворовая территория 299.97 Кб)
  • Заключение общественная территория.rar (Заключение общественная территория 3.53 Мб)
  • Приложение 2 к Техническому заданию.rar (Приложение 2 к Техническому заданию 63.61 Кб)
  • Документация об аукционе Пахомово.docx (Документация об аукционе Пахомово 175 Кб)
  • Схема д.Истомино общественная 1.pdf (Схема д.Истомино общественная 1 2.79 Мб)
  • Схема д.Истомино, 7 домов 1.pdf (Схема д.Истомино, 7 домов 1 11.51 Мб)

  • Источник тендера:
    только для подписчиков »

    Другие тендеры за этот временной период

    Закупка бланочной продукции
    Оказание транспортных услуг по обслуживанию населения на социально значимом автобусном маршруте  «Красная Заря – Покровское – Любовша » за счет предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в марте-декабре 2020 года
    Оказание транспортных услуг по обслуживанию населения на социально значимом автобусном маршруте  «Красная Заря – Протасово- Медвежье » за счет предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов  в марте-декабре 2020 года
    Текущий ремонт архивных помещений, комнаты психологической разгрузки, крыльца и лестницы Арбитражного суда Орловской области
    Оказание транспортных услуг по обслуживанию населения на социально значимом автобусном маршруте  «Красная Заря – Успенье- Зверево-Бакулино» за счет предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в марте-декабре 2020 года
    Оказание транспортных услуг по обслуживанию населения на социально значимом автобусном маршруте  «Красная Заря – Малиново – Труны» за счет предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов в марте-декабре 2020 года

    Зарегистрируйтесь!

    Для начала работы заполните форму:

    E-mail Пароль
    Комментарий


    Зарегистроваться через:

    Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Вы можете увидеть какие предложения были сделаны заказчику и какими организациями. Узнать кто победитель и с кем был заключен контракт. Если Вы хотите получать полную информацию по победителям и участникам, то можете подписаться на специализированную рассылку. Так же как и получить аналитический отчет за любой срок по Вашей тематике
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

  • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.