Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя, подрядной организации) | Электронный аукцион (ПП РФ 615) |
Номер закупки | 205400000022300121 |
Наименование закупки | оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации в рамках гарантийных обязательств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в Орловской области (на основании решения Железнодорожного районного суда г. Орла по делу №2-947/20 от 07.10.2020г., решения Арбитражного суда Орловской области по делу №А48-2036/2021 от 15.06.2022г.), расположенного по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.37А |
Наименование электронной площадки в сети "Интернет" | РТС-тендер |
Сайт оператора электронной площадки в сети «Интернет» | http://www.rts-tender.ru |
Предмет электронного аукциона | Выполнение работ и (или) оказание услуг по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по ремонту (замене, модернизации) лифтов |
Виды работ в соответствии с ч.1 ст. 166 Жилищного кодекса | |
Другие виды работ в соответствии с НПА субъекта РФ |
Наименование организации | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Регион | Орловская обл |
Адрес | Российская Федерация, 302006, Орловская обл, Орёл г, МОСКОВСКАЯ, 159 |
Адрес электронной почты | orelkapremont@mail.ru |
Номер телефона | 7-4862-541747 |
Контактное лицо |
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 03.04.2023 23:59 |
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 05.04.2023 |
Дата проведения электронного аукциона | 10.04.2023 |
Начальная (максимальная) цена договора, рублей | 126230.33 |
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | 1262.30 |
Размер обеспечения исполнения обязательств по договору | 12623.03 |
Место выполнения работ и (или) оказания услуг |
Многоквартирный дом в Орловской области, расположенный по адресу: Орловская область, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.37А |
Сроки выполнения работ и (или) оказания услуг | Дата начала: с момента подписания договора Дата завершения работ/услуг: по окончании 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора. |
Условия оплаты выполненных работ и (или) оказанных услуг | указаны в документации об электронном аукционе |