|
Объявление о закупке №100272851123100029
|
|
Номер
|
100272851123100029
|
|
Дата и время размещения закупки
|
17.03.2023 12:24
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
17.03.2023 14:24
|
|
Идентификационный код закупки
|
231575202860457520100100010000000244
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
ФКУ ОК УФСИН РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
|
ИНН организации
|
5752028604
|
|
КПП организации
|
575201001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Слета Андрей Витальевич
|
|
Адрес организации
|
302042, ОБЛАСТЬ ОРЛОВСКАЯ, ГОРОД ОРЁЛ, ул ШОССЕ КРОМСКОЕ, д. 6
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
ok@57.fsin.gov.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(486)272-95-96
|
|
Дополнительная контактная информация
|
8 953 477 32 42 Александр Николаевич
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Поставка инструмента, расходных материалов и аксессуаров (согласно техническому заданию).
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
3000.00
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
Отсроченная оплата
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
10
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
20.03.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
30.03.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
1. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта в случае: 1) если в ходе исполнения Государственного контракта
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (оказание услуг, выполнение работ) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и
(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (оказанию услуги, выполнению работы); 2) представил недостоверную информацию о своем
соответствии и (или) соответствии поставляемого товара (оказанию услуги, выполнению работы) таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя); 3) неоднократного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока оказания услуг; 4) оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок. 5) неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и контрактом.
|
|
Дополнительные условия
|
1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторон по нему. 2. Изменения к Контракту считаются принятыми при условии письменного
соглашения Сторон, оформленного дополнительным соглашением. 3. Все споры и разногласия между двумя Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, если они не будут разрешены
в результате переговоров подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области
|
|
Бюджет
|
источник финансирования - федеральный бюджет
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
22.03.2023
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Да
|
|
Наименование файла
|
технические задание на поставку расходных материалов и аксессуаров.docx
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
Орловская обл, г Орёл, Кромское шоссе, влд 6
|
|
Единовременно в рабочие дни с 09:00 до 11:30 и с 14:30 до 16:30 (время местное).
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
|
|
2
|
В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
|
|
3
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
|
|
4
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
|
|
5
|
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена
Контракта (этапа)).
|
|
6
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены контракта (этапа).
|
|
7
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа составляет 1000 рублей.
|
|
8
|
За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер
штрафа составляет 1000 рублей.
|
|
9
|
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену
Контракта.
|
|
10
|
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)), предусмотренного настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
|
|
11
|
В случае если Государственный заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик
(подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки Государственному заказчику независимо от уплаты неустойки.
|
|
12
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель), не выполнивший обязательство по Контракту, обязан возместить Государственному заказчику сумму понесенного ущерба, определяемую как разницу между
стоимостью товара, закупленного по новому Государственному контракту (контракту), и стоимостью не поставленного товара по расторгнутому Контракту. Убытки взыскиваются в полной сумме
сверх неустойки.
|
|
13
|
Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной
маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
|
|
14
|
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону
от исполнения взятых на себя обязательств.
|
|
15
|
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ИЗОЛЕНТА. Изолента ПВХ
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Материал изделия: ПВХ Размер: 19 мм х 20 метров Толщина пленки: 0,13 мм Толщина клеевого слоя: 0,02 мм Относительное удлинение при разрыве: не менее 150% Температура хрупкости: не
выше -30°C Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 kV Удельное электрическое сопротивление: 1 х 1000 мОм Цвет: синий ГОСТ 16214-86
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
10 (ШТ.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
57.10 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
571.00
|
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
КРУГ ОТРЕЗНОЙ. Круг отрезной
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Наружный диаметр D-125, Высота Т-1,0 Диаметр отверстия Н-22. Круги отрезные на бакелитовой связке.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
20 (шт.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
26.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
520.00
|
|
3
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ. Круг лепестковый торцовой
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Для плоского шлифования, обработки кромок и сварных швов деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных метало.
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
3 (ШТ.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
131.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
393.00
|
|
4
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ОТВЕРТКИ . Отвертка реверсивная с насадками
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Тип наконечника - набор Количество насадок в наборе - 25 шт Трещоточный механизм - есть Намагниченный наконечник - нет Ударная - нет Для точных работ - нет Длина стержня - 65 мм
Диэлектрическое покрытие -нет Общая длина - 215 мм Форма ручки - Прямая Вес нетто - 0.465 кг Габариты без упаковки - 325х230х40 мм Гибкая - нет Материал насадок - CrV Тип шлица -
SL, PH, PZ, TORX
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (шт.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
1000.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
1000.00
|
|
5
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ. Стержни клеевые бесцветные
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Цвет - прозрачный Длина - 200 мм Применение - универсальный Количество - 6 шт Диаметр - 11 мм Флуоресцентные - нет
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
3 (шт.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
172.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
516.00
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
|
Метод расчета
|
Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 17.03.2023 13:36
|
Полная информация по тендеру закрыта